Pour tous les travaux de rénovation, les professionnels chargés d’assurer le suivi des travaux et coordination sont habilités à résoudre les imprévus et les délais engendrés par les modifications de projet, les retards de livraison de matériaux, les problèmes entre les corps de métier et les dégâts causés par les intempéries. Chez AD Lyon, nos conducteurs suivent vos travaux de A à Z à travers l’organisation de réunions mensuelles sur chantier pour vous faire un compte-rendu détaillé du déroulement des travaux.
Les contretemps du chantier de rénovation
Même si la durée des interventions est précisée dès la rédaction du devis, le chantier de rénovation n’échappe pas aux contretemps et problèmes liés aux temps de séchage des matériaux, à la période de stabilisation des finitions ou à l’installation du plancher. Ces moments de stand-by s’ajoutent aux arrêts de chantier causés par le manque de disponibilité des différents corps de métier obligés de coordonner leur emploi du temps.
Les arrêts de chantier
Le suivi des travaux et coordination implique de gérer les retards tolérables causés par les mauvaises conditions atmosphériques qui représentent un risque sécuritaire pour les travailleurs : inondation, neige, pluie, gel, vents forts ou verglas. Ici, ces courtes périodes de chômage intempéries sont notées dans le cahier de suivi du chantier afin d’éviter les éventuels litiges. Il y a également les modifications de travaux à la demande du client après réception du courrier récapitulatif des attentes ainsi que les retards causés par le particulier qui n’a pas respecté les délais des travaux qu’il a choisi de prendre en charge personnellement.
Prolongation des travaux de rénovation : les retards pénalisés
Nos conducteurs suivent vos travaux de A à Z et s’occupent des pénalités prévues pour les retards causés par la prolongation des congés à plus de 4 semaines ainsi que les jours fériés.
En clair, il est toujours plus sûr de faire appel à un professionnel qui saura parfaitement organiser le déroulement des travaux, vous éviterez ainsi un stress inutile et serez sûr de réceptionner un chantier en bonne et due forme.